818 S.lı Borçlar Kanunu (Eski) MADDE 363

EskiBK. MADDE 363

H MÜRURUZAMAN

Yapılan şeyin kusurlu olmasından dolayı iş sahibinin haiz olduğu haklar, müşterinin haklarının tabi olduğu müruru zaman hükmüne tabidir.

Fakat gayrimenkul inşaata müteallik kusurlardan dolayı iş sahibinin mütaahhide ve inşaata iştirak eyliyen mimar ve mühendise karşı mütalebesi, tesellüm zamanından itibaren beş senelik müruru zamana tâbidir.

1 İçtihat 1 Bilgi

(Madde son güncelleme Av. Can DOĞANEL, 27-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]

Bu Maddeye İçtihat Girin

EskiBK. MADDE 363 İçtihatları

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Esas: 2005/15-769, Karar: 2005/772

Dava konusu, davacı idare tarafından, davalı yükleniciye yapılan fazla hakediş ödemesinin, yükelniciden istirdadı talebidir. Taraflar arasındaki eser sözleşmesine dair işte, kesin kabul işlemi 10.06.1997 tarihinde yapılmıştır. Sözleşmenin eki Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine göre kesin hakediş raporunun düzenlenmesi için kesin kabul tutanağının idarece onaylanması gerekir. Dosya münderecatına göre kesin hakediş raporu 30.01.1996 tarihinde düzenlenmiş ise de; anılan Şartname hükmü karşısı...

(Şerh No: 8436 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-10-2010)

EskiBK. MADDE 363 için Yeni İçtihat girin

Bu Maddeye Not Girin

EskiBK. MADDE 363 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Borçlar Kanunu Tasarısı m.478 ve Gerekçesi
e. Zamanaşımı MADDE 478- Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar, teslim tarihinden başlayarak, taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yılın; taşınmaz yapılarda ise beş yılın ve yüklenicinin ağır kusuru varsa, yirmi yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. T.C. TBMM Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin: e. Zamanaşımı MADDE 478- Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar, teslim tarihinden başlayarak, taşınmaz yapılar ...

(Şerh No: 9213 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 25-12-2010)

EskiBK. MADDE 363 için Yeni Not/Yorum girin

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

EskiBK. MADDE 363 Değişiklik Önerileri

EskiBK. MADDE 363 için Yeni Değişiklik Önerisi girin

Bu Maddeye Çeviri Girin

EskiBK. MADDE 363 Yabancı Dil Çevirileri

EskiBK. MADDE 363 için Yeni Çeviri ekleyin

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

EskiBK. MADDE 363 Türkçeleştirme Önerileri

EskiBK. MADDE 363 için Türkçeleştirme Önerisi ekleyin

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]

THS Sunucusu bu sayfayı 0,02964091 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.