4735 S.lı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu MADDE 20

K.İhale.Söz.K. MADDE 20

İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az (Değişik ibare: 5812 - 20.11.2008 / m.34 / Yürürlük / m.35) “on gün” süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

1 İçtihat 1 Bilgi

(Madde son güncelleme Av.Nevra Öksüz, 31-10-2009 ) [Bu madde güncel değil mi?]

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]

Bu Maddeye İçtihat Girin

K.İhale.Söz.K. MADDE 20 İçtihatları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, Esas: 2015/3944, Karar: 2016/2964

Sözleşme iş sahibi idare tarafından, ihale sözleşmesinin 25.maddesi uyarınca ve yüklenicinin kusuruyla haklı olarak feshedilmiş olmakla; iş sahibi idare, kalan işin daha fazla fiyatla yapılması sebebiyle kaçırılan fırsat olarak nitelendirilen menfi zararını talep edebilir. Davacı iş sahibi idare, menfi zararla birlikte ceza kesintileri ve diğer kesintiler de dikkate alınmak suretiyle fesih kesin hesabı sonucu uğradığı zarar ve oluşacak alacağının tahsilini istediğinden mahkemece, uzman teknik ...

(Şerh No: 16648 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 21-08-2017)

K.İhale.Söz.K. MADDE 20 için Yeni İçtihat girin

Bu Maddeye Not Girin

K.İhale.Söz.K. MADDE 20 Şerhler, Notlar, Yorumlar

Madde Gerekçesi: Akde bağlanan bir taahhüdün yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde, Borçlar Kanununun 106 ncı maddesine uygun olarak sözleşmenin süreye bağlı bildirimli feshi ile yüklenicinin sözleşmenin uygulanması sırasında Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespiti halinde bildirim yapılmaksızın fesih düzenlenerek, protesto çekmeye ve karar almaya gerek kalmaksızın kesin teminatın gelir kaydedilmesi ve sözleşmenin feshi öngörülmüştür.

(Şerh No: 450 - Ekleyen: Av.Nevra ÖKSÜZ - Tarih : 03-11-2009)

K.İhale.Söz.K. MADDE 20 için Yeni Not/Yorum girin

Bu Maddeye Değişiklik Önerisi Girin

K.İhale.Söz.K. MADDE 20 Değişiklik Önerileri

K.İhale.Söz.K. MADDE 20 için Yeni Değişiklik Önerisi girin

Bu Maddeye Çeviri Girin

K.İhale.Söz.K. MADDE 20 Yabancı Dil Çevirileri

K.İhale.Söz.K. MADDE 20 için Yeni Çeviri ekleyin

Bu Maddeye Türkçeleştirme Önerisi Girin

K.İhale.Söz.K. MADDE 20 Türkçeleştirme Önerileri

K.İhale.Söz.K. MADDE 20 için Türkçeleştirme Önerisi ekleyin

[Bu Maddeye Yeni Şerh Ekleyin]

THS Sunucusu bu sayfayı 0,03448510 saniyede 10 sorgu ile oluşturdu.