Sayın av.ayşegül ergan,

Alıntı: Yazan av.ayşegül ergan İyi çalışmalar diliyorum herkese.... Taraflardan birinin idare olduğu bir inşaat yapım işinde sözleşmede ön görülen süre; idareden kaynaklı türlü nedenlerle uzatılmış buna bağlı olarak müvekkilimin ifayla yükümlü olduğu işin teslimi geciktiğinden cezai şarta mahkum olunmuştur. Eş zamanlı gecikme uyarınca cezai şarttan sorumluluğun ortadan kaldırılmasına dair karar veya bire bir kanun maddesi aramaktayım. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler..

4734'e tabi bir yapım işi olup olmadığını belirtmemişsiniz ama eğer 4734'e tabi idare ve yapım işi+taraflar arasında 4735'e göre "ihale sözleşmesi" var ise; öncelikle "ihale sözleşmesi"ni incelemenizi öneririm. İdare sözleşmeyi feshetti mi, sadece cezai şart uygulaması mı söz konusu; sözleşmedeki buna ilişkin madde ne şekildedir? Ayrıca idarenin süre uzatımı hakkında elinizde yazılı belge var mı; şifahi görüşmelerle mi süre uzatımı verilmiş (mahkemede süre uzatımı verildiğini ispatlamanız gerekecek, bu sebeple yazılı belgeniz olmalı).

4735 S.K. m.20: "Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az “on gün” süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir."

m.22: "20 nci maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, ... tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir.

Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir.

Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında 26 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir."

Şayet taraflarca akdedilen sözleşme 4735'teki kamu ihale sözleşmesi değilse de; sorduğunuz soru açısından, herhalükarda sözleşmenin ilgili maddeleri bilinmeden tarafınıza doğru bilgi vermek mümkün değildir.

Saygılar...